***国道南侧工业地块配套道路（创业路）电力设计
（项目编号：********************）
（低价优先法）
招
标
文
件
招标人：****临平旅游开发有限公司
*.*.招标代理机构：****
备案机关：****市临平区交通集团小额公共资源交易中心
****年*月*日
目录
投标人注意事项*
第*部分招标公告*
第*部分投标人须知*
第*部分招标需求**
第*部分合同样本**
第*部分投标文件格式**
投标人注意事项
*、投标人如发现招标文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义条款或是歧视性、排他性等不公正条款或其它违法违规内容时，为保证招标文件的修改留出充足时间，请在开标前*个工作日向招标人或招标代理机构提交询问或递交质疑书。
*、投标人在制作投标前务必仔细阅读“第*部分投标人须知”中的前附表、评标程序、被拒绝投标、无效投标、废标等条款及有关表格样张。
*、如遇投标截止时间推迟、招标需求变动等，招标代理机构将会发布更正公告（通知），并发放给各潜在投标人，并请投标人在阅读更正公告（通知）后，将附件中的更正通知打印并盖上投标人公章后传真至招标代理机构。
第*部分招标公告
根据《****临平交通集团有限公司小额****项目交易管理办法》、《****临平交通集团有限公司小额物资、服务采购交易管理办法》等规定，经小额公共资源交易申请表批准，现就***国道南侧工业地块配套道路（创业路）电力设计服务进行****。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。
*、工程情况
*、招标项目名称：***国道南侧工业地块配套道路（创业路）电力设计
*、招标编号：********************
*、项目概况与招标范围
*.*项目位于****市临平区。
*.*招标范围：
招标内容主要为电力管道项目设计，同时承担其他电力、变配电设计等，包括可研、初设、设计院配合估概算、施工图设计，本项目电力供电方案的申请及与供电部门沟通协调等后续服务。具体以建设单位要求为准。设计费估算费用为***元。
*、合格投标人的资格要求：
*、投标人具备工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业设计丙级及以上或工程设计电力行业（变电工程、送电工程）专业丙级及以上资质。（****省外的设计单位需取得有效的****省建设厅备案的“外省****企业进入****省承接业务登记备案证明”且资格条件以备案资质为准）；
*、本项目不接受联合体投标；
*、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同*人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系，不得参加同*标段的投标。
*、公告期限：自公告发布之日起*个工作日。
*、本项目采用资格后审，无需报名。在开标截止前需提供以下资格审查文件（均须加盖公章）：
*、企业法人营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书复印件；
*、法定代表人授权委托书原件；
*、授权代表有效身份证件原件及复印件；
本项目投标人的资格仍需接受招标人或者招标代理机构审查，并在必要时要求提供原件备查。
*、投标保证金：详见招标文件。
*、本招标公告在以下网站公开发布：
*、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上临平招投标小额项目（****://****.****.*******.***.**:*****/****）下载方式发放，由投标人自行关注以上网址。
*、澄清、修改等更正补充公告请自行登录该网站进行下载查看。
*、招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。
*、联系方式
招标人：****临平旅游开发有限公司
地址：****市临平区东湖街道昌达路***号
电话：****-********
联系人：****
招标代理机构：****
地址：****市临平区新丰路***号余杭商会大厦*座**层
电话：****-********
联系人：****
招标人名称：****临平旅游开发有限公司
日期：****年*月*日
附件*（开标地点线路图）：
香岸云栖英芦大林店
相山
中创工业园
时代他章
班
*号
交通集团小额办公室
行车路线*
行车器线*
小白线
****
*洲路商师有限
****川田卫生
用品有限公司联宇装饰工程
有限公司
新服
第*部分投标人须知
前附表
| 序号 |
名 目 |
内 容 |
| * |
项目名称 |
***国道南侧工业地块配套道路（创业路）电力设计 |
| * |
项目编号 |
******************** |
| * |
投标保证金 |
本项目无需投标保证金。 |
| * |
投标有效期 |
投标书递交后**天内有效 |
| * |
投标文件份数 |
报价文件：正本*份、副本*份资信/技术文件：正本*份、副本*份投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
| * |
评标方法 |
综合评分法 |
| * |
投标截止时间与地点 |
时间：****年*月**日*时**分；地点：****市临平区东湖街道昌达路***号*联奥特莱斯*期**号楼*楼开标室 |
| * |
开标时间与地点 |
时间：****年*月**日*时**分；地点：****市临平区东湖街道昌达路***号*联奥特莱斯*期**号楼*楼开标室 |
| * |
*）本项目预算公开，采用费率报价，最高限价按临平区相关文件关于工程设计付费基价最高控制费率标准的**%。*）本项目投标报价超过最高限价的投标报价作无效标（废标）处理；*）报价是中标的*个重要因素，但不是中标的唯*依据；（当各项目的服务费用超过概算费用（***元（含***元）前，中标单位须承担提前告知义务，招标人有权根据项目实际情况做出包括但不限于以下行为:终止合同，按实际实施工作量结算，且不超概算费用；签订补充协议；其他。在未取得招标人书面同意的情况下，任何中标单位自行实施超出概算费用外的内容，其费用由中标单位自行承担，招标人不予支付） |
| ** |
开标结束后，将会对中标单位的证书原件进行核查，若复印件存在伪造欺瞒行为，将取消其中标资格。 |
第*节投标人须知之通用条款
*、总则
*、适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为。
*、定义
*.*、“投标人”系指向招标代理单位递交投标文件的单位。
*.*、“书面形式”包括信函、传真、电报等。
*、招标方式：****。
*、投标委托：投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。
*、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的*切费用。
*、特别说明：
投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
*、招标文件
*、招标文件的澄清与修改
*.*、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标代理单位澄清。招标代理单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标信息发布媒体上发布更正公告。
*.*、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同*内容的表述不*致时，以最后发出的书面文件为准。
*.*、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，招标人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
*、投标文件的编制
*、投标文件的语言及计量
*.*、投标文件以及投标人与招标代理单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
*.*、投标文件中如附有外文资料，必须逐*对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。
*.*、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
*.*、投标文件中优惠条件事项不能包括招标项目本身所包括涉及的招标事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。
*、投标文件组成详见“第*节投标人须知之专用条款”中相关条款。
**、投标有效期
**.*、投标书递交后**天内有效。
**.*、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。
**、投标保证金
**.*、投标保证金用于本次招标免受因投标人的行为引起的风险。
**.*、投标保证金缴纳详见“第*部分投标人须知”的前附表相关条款。
**.*、未按规定交纳投标保证金，将被视为投标无效。
**.*、投标保证金的退还：
**.*.*、招标人与中标人签订合同后，中标人凭中标单位保证金退还申请单到小额公共资源交易中心办理保证金退还手续；
**.*.*、招标人将中标结果报小额公共资源交易中心登记后，未中标人的投标保证金按规定退还；
**.*.*、本项目如存在质疑、投诉情况，保证金将延期退还。
**.*、发生以下情况投标保证金将不予退还：
**.*.*、开标后投标人在投标有效期内撤回投标；
**.*.*、中标后无正当理由不与招标代理单位签订合同的；
**.*.*、将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经招标代理单位同意,将中标项目分包给他人的；
**.*.*、拒绝履行合同义务的；
**.*.*、其他法律法规规定的不予退还保证金的情况。
**、投标文件的编制
**.*、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。
**.*、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标代理单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
**.*、投标文件提倡采用**幅面双面打印，并按顺序统*编目编码装订成册。
**.*、投标人所递交的投标文件均必须采用胶订形式，不得采用活页装订方式（卡条、抽杆夹、订书机及其他胶订以外装订形式均视为活页装订），否则，其投标将被视作无效。
*、投标文件的递交
**、投标文件的签署和份数
**.*、投标人应按资信、技术文件、报价文件正本各*份，副本各*份分别编制并单独装订成册，资信、技术文件可合并装订（但须明显区分）。投标文件封面上应注明“资信/技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号”等字样，同时必须经法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。*旦正本和副本有差异，以正本为准。
**.*、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除“第*部分投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。
**.*、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。
**、投标文件的包装和递交
**.*、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价。
**.*、投标文件外层包装封面上应注明“资信/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。可参考“第*部分投标文件格式”。
**.*、招标代理单位将拒绝未通过报名的投标人的投标文件。
**.*、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，*经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。
**.*、投标文件在投标截止时间前由授权代表持本人有效身份证件将投标文件送至招标代理单位指定地点。在递交投标文件时，授权代表未在规定时间到达开标现场或未出具有效身份证件原件的，将被拒绝投标。
**.*、投标文件*经拆封均不退回。
**、递交投标文件的截止时间
**.*、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标代理单位指定地点。
**.*、招标代理单位将拒绝在投标截止时间后递交的的投标文件。
**、投标文件的修改和撤回
投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。
*、开标
**、开标准备
招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到。
**、开标程序：
**.*、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封资信技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；
**.*、资信技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标*览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。
**.*、开标会结束。
*、评标
**、组建评标委员会
项目评标委员会根据相关规定组成评标委员会，成员人数应当为*人或以上单数。
**、评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
**、评标程序
**.*、本项目评标*般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件技术与资信部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。
**.*、投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。
**.*.*、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。
**.*.*、符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的资信、技术文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。
**.*.*、投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。
**.*、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不*致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。
**.*、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、技术、价格比较和评审。
**.*、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。
**、错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
**.*、投标文件的大写金额和小写金额不*致的，以大写金额为准；
**.*、当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
**.*、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
**、评标原则和评标办法
**.*、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
**.*、评标办法：本项目评标办法是综合评分法。
**、评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。
**、无效投标的情形
**.*、被拒绝的投标文件；
**.*、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“*、合格投标人的资格要求”）；
**.*、投标文件封面、开标*览表、投标响应函、授权委托书，任意*项未加盖单位公章；
**.*、开标*览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字；
**.*、授权代表与投标文件中授权委托书所载内容有异；
**.*、提供虚假证明材料；
**.*、投标文件不响应招标需求的实质性内容，评标委员会不能确认为有效；
**.*、投标文件中对于招标需求中的实质性内容的响应表述不清，评标委员会不能确认为有效；
**.*、投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；
**.**、投标文件份数不符合要求；
**.**、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；
**.**、未按照招标文件标明的币种报价；
**.**、报价超出最高限价，或者超出招标预算金额，招标人不能支付；
**.**、投标报价具有选择性；
**.**、投标单价及投标总报价明显高于其市场报价或低于成本价，投标人又不能做出书面说明并提供相关证明材料；
**.**、投标文件未按胶订形式装订；
**.**、不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标代理单位不能接受的附加条件；
**.**、根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。
**、废标
在招标中，出现下列情形之*的，应予废标：
**.*、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足*家的；
**.*、出现影响招标公正的违法、违规行为的；
**.*、投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；
**.*、因重大变故，招标任务取消的；
第*条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原招标方式进行或采取其它招标方式。废标后，招标代理单位将就废标理由通知所有投标人。
**、评标内容的保密
**.*、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。
**.*、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。
*、定标
**、推荐中标单位
**.*、评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。商务得分、技术得分且投标报价均相同的，按投标人签到序号为投标人代表球号，由招标人代表抽取中标候选人。推荐*名中标候选人。
**.*、评标结果报经批准，最终确定中标单位。
**、定标
**.*、招标代理机构在评标结束后*个工作日内将评标报告交招标人确认。在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示，公示时间为*个工作日。
对于未中标单位，将不再另行通知，招标代理单位无义务解释未中标原因。
**.*、中标公告发布后，招标代理单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书*经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。
*、合同签订及其他
**、签订合同
**.*、招标人与中标单位应当在中标通知书发出之日起**日内签订服务合同。
**.*、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。
**.*、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标代理单位不予退还投标保证金。同时，招标代理单位有权取消该单位的中标资格，与下*中标候选人签订合同或重新组织招标。
**、履约保证金、质量保证金
**.*、履约保证金、质量保证金根据不同招标人的招标需求而定。
**.*、履约保证金、质量保证金均由招标人收取。
**、质疑与投诉
**.*、投标人如认为招标过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在开标截止时间前*个工作日，以书面形式向招标代理单位提出质疑；投标人如认为招标结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以拟中标单位公示期间，以书面形式向招标代理单位提出质疑；
第*节投标人须知之专用条款
**、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）
部分格式可参考“第*部分投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件*般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、资信文件。
注意：投标文件封面、开标*览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标*览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。
**.*、投标人的报价文件应单独密封，内容应当包含以下内容：
▲**.*.*、开标*览表；
**.*.*、投标人需要说明的其他文件和资料。
投标报价注意事项：
（*）、投标报价应包括招标范围内要求所涉及的全部费用，包括人员工资、交通、住宿、税金、保险、验收及辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。
（*）、投标报价应是唯*的，招标方将拒绝有选择的报价。
**.*、投标人的技术文件内容应当包含：
*）目录；
*）评分响应表；
▲*）招标需求实质性内容响应表（如果招标文件有实质性条款，须提供本表；没有实质性条款的无须提供本表）,（必须按照第*部分投标文件格式）；
*）对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件；
*）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。
**.*、投标人的资信文件内容应当包含：
*）目录；
*）评分响应表；
▲*）营业执照（或事业单位法人登记证书）复印件；
▲*）符合招标公告资格要求的有关证明材料（复印件）；
▲*）投标响应函（必须按照第*部分投标文件格式）；
▲*）法定代表人授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件（必须按照第*部分投标文件格式，如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件）；
▲*）无失信行为承诺书（必须按照第*部分投标文件格式）；
*）类似项目实施业绩*览表（格式见第*部分投标文件格式）
*）对应资信分评分细则提供相关证明资料；
**）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。
**、评标办法及评分标准：
**.*、总则
本次评标采用综合评分法，总分为***分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。商务得分、技术得分且投标报价均相同的，按投标人签到序号为投标人代表球号，由招标人代表抽取中标候选人。排名第*的投标人为第*中标候选人。评分过程中采用*舍*入法，并保留小数*位。
投标人评标综合得分=价格分+（技术、资信分）
**.*、评标内容及标准
**.*.*、价格分（**分）
本项目采用费率报价，最高限价按临平区相关文件关于工程设计付费基价最高控制费率标准的**%（专业调整系数*.*、复杂调整系数*.**、附加调整系数*.*）（最高控制费率标准的**%，该价格分记为*分）作为价格上限。
（*）价格分计算：按临平区相关文件报价优惠，每下浮*个*分点，加*分（保留*位小数）；
（*）价格分最高为**分；
（*）投标价格高于上限值的作无效标（废标）处理；
（*）如果出现*家（或以上）评标综合得分相同的情况，以投标报价最低者为第*中标候选人（排名第*）
**.*.*、技术、资信分（**分）
（*）、技术、资信分的计算：
技术分按照评标委员会成员的独立评分结果计算，计算公式为：
技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。（最终技术得分为评标专家组成员的有效得分的算术平均数；当评委评分与平均分值高低相差**%时，为异常性打分，并应当场作出解释和书面说明）（保留*位小数）
*.、评分细则如下：
| 技术实施（满分**分） |
设计组织机构（**分） |
设计组织机构健全，分级管理落实到位，满足工程需要，得*-**分，缺项不得分。 |
| 技术实施（满分**分） |
工程现场协调经验和能力（**分） |
工程项目所在地各方面的综合协调能力强，能根据工程施工的需要派遣非常驻工代，保证在第*时间内处理现场的设计变更，得*-**分，缺项不得分。 |
| 技术实施（满分**分） |
设计进度计划（**分） |
能合理制定设计进度计划，并有相关的内控制度保证设计工作按计划实施，得*-**分，缺项不得分。 |
| 技术实施（满分**分） |
保证质量的措施（**分） |
保证质量的措施得力，有明确的内部校审制度，得*-**分，缺项不得分。 |
| 人员基本情况（满分**分） |
拟派项目负责人情况 （**分） |
拟派项目负责人具备高级工程师及以上职称的得**分。（投标文件中提供至少在本单位缴纳（****年*月—****年*月）以上社保证明（其中事业单位可提供其人事部门的相关证明）、证书复印件加盖公章，否则不得分） |
| 人员基本情况（满分**分） |
人员数量（**分） |
拟派成员人员配备专业齐全的得*分，专业人员配备齐全指投标人至少应配备以下专业主设人员：电气、结构、造价；以上人员每有*个中级职称或者注册执业资格的，每*个加*分，最多得*分。本项最高得**分。（投标文件中提供至少在本单位缴纳（****年*月—****年*月）以上社保证明（其中事业单位可提供其人事部门的相关证明）、证书复印件加盖公章，否则不得分） |
| 单位业绩（满分**分） |
*、企业自****年*月*日起承担过政府或国有投资项目设计合同费用在***元及以上的电力电缆管道设计项目业绩的每*个得*分，最多得**分；（业绩的时间以合同签订时间为准，在投标文件中提供合同复印件或扫描打印件，不提供的不得分） |
**、解释权
专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于招标人与招标代理人。
第*部分招标需求
*、建设规模：该项目位于临平区屯里村，道路分为*部分，东西向主道路北至***国道，南至自然山体，东至现状道路，全长约***米，红线宽度**米，南北向支路南起创业路，北至规划支路，全长约***米，红线宽*米。总用地面积约**亩。主要建设内容包括路基、路面、管线、路灯、交安设施及绿化等。
*、招标范围:
招标内容主要为电力管道项目设计，同时承担其他电力、变配电设计等，包括可研、初设、设计院配合估概算、施工图设计，本项目电力供电方案的申请及与供电部门沟通协调等后续服务。具体以建设单位要求为准。设计费估算费用为***元。
*、相应的规范及标准（包括但不限于以下内容）
*、国家有关现行法规、规范、规定。
*、****省、****市政府及当地各相关职能部门制定的规范、规程、规定、标准及文件等。
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范。
*、完成时间要求
*、根据业主要求进度完成。
如因非甲方原因导致设计工期（指各阶段的设计工期）延误，每延误*天扣除****元（具体见合同文件）。
*.质量要求：设计成果达到现行国家标准、行业标准、行业技术规程，符合电力工程设计文件编制深度规定要求。
*.临平区相关文件关于工程设计付费基价最高控制费率标准
| 工程设计付费基价最高控制费率标准 |
|
|
|
|
| 序号 |
计费额（*元） |
基价最高费率 |
备注 |
| * |
*** |
*.**% |
|
| * |
*** |
*.**% |
|
| * |
**** |
*.**% |
|
| * |
**** |
*.**% |
|
| * |
**** |
*.**% |
|
| * |
**** |
*.**% |
|
| * |
***** |
*.**% |
|
| * |
***** |
*.**% |
|
| * |
***** |
*.**% |
|
| ** |
***** |
*.**% |
|
| ** |
***** |
*.**% |
|
| ** |
****** |
*.**% |
|
| ** |
****** |
*.**% |
|
| ** |
****** |
*.**% |
|
| ** |
****** |
*.**% |
|
| ** |
****** |
*.**% |
|
| ** |
******* |
*.**% |
|
| ** |
******* |
*.**% |
|
| 注： |
计费额****以上，费率为*.*% |
|
|
列如****：设计收费=（***×*.**%+***×*.**%+***×*.**%）×（专业调整系数*.*、复杂调整系数*.**、附加调整系数*.*）×投标报价费率。
第*部分合同样本
建设工程设计合同(*)
（实际以签订合同为准）
工程名称：
工程地点：
合同编号：
(由设计人编填)
设计证书等级：
发包人：
设计人：
签订日期：
| 中华人民共和国建设部 |
监制 |
| 国家工商行政管理局 |
监制 |
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担设计任务，经双方协商*致，签订本合同。
第*条本合同依据下列文件签订
*.*《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程****市场管理规定》。
*.*国家及地方有关建设工程****管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条设计依据
*.*发包人给设计人的委托书或设计中标文件。
*.*发包人提交的基础资料。
*.*设计人采用的主要技术标准是：
*.*.*设计范围（红线图）；
*.*.**：***或*：****的地形图；
*.*.*《建筑工程设计文件编制深度规定（****版）》；
*.*.*现行国家、省、市有关法律、法规及行业规范和地方规范。
第*条项目概况
×××××××××。
第*条设计内容
*.*招标内容主要为电力管道项目设计，同时承担其他电力、变配电设计等，包括可研、初设、设计院配合估概算、施工图设计，本项目电力供电方案的申请及与供电部门沟通协调等后续服务。具体以建设单位要求为准。设计费估算费用为***元。
*.*所有设计内容须满足电力等相关部门要求。
*.*如在设计过程中发包人对设计内容和范围作出调整，设计人因无偿根据发包人通知对设计内容和范围进行调整，并达到建设实施条件。
*.*发包人有权对设计人的各个专业人员的相关资历、能力水平、社保等进行审查，对于不满足本工程需求和发包人要求的人员责令进行更换。
第*条发包人向设计人提交有关资料、文件及时间
设计任务书、上位规划图、原始地形图、综合管网图、地形勘测报告等相关专业文件，提交时间中标后**天内。
第*条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
*.*施工图设计（图幅按需提供）为**套，*套刻盘。
*.*以上文本数量不含中间汇报打印需求，中间汇报成果按照业主要求提供。
*.*文件提交时间：施工图设计周期不超过**个日历天。施工图设计周期从签订合同起计算，至提交完整的施工图。施工图设计周期均不包括由于发包人原因，使得设计需做重大调整或所需资料不全而无法开展设计等情形。施工图调整、修改周期：根据发包人等意见对设计文件进行修改和调整的时间不应超过*天。如若发包人需提前设计时间，设计人需积极配合。
*.*文件提交地点：****市临平区***。
第*条费用
*.*双方商定，×××××。
第*条支付方式
*.*本合同履行后，设计人向发包人提供合格、有效的发票。
*.*具体支付方式及比例详下表：
| 付费次序 |
占总设计费% |
暂定付费额（元） |
付费时间（由交付设计文件所决定） |
| 第*次付费 |
**% |
|
施工图图审完成 |
| 第*次付费 |
**% |
|
竣工验收 |
| 第*次付费 |
**% |
|
工程竣工备案完成后 |
| 第*次付费 |
**% |
|
主体工程送审后 |
*.*每阶段支付标准为设计内容修改完毕且经相关部门审批通过为准。因设计人原因产生设计变更造成施工合同造价增加在*%以上的，依据具体情况扣罚设计费。如期间设计人配合不到位，发包人有权在合同总价的*-*%范围内进行处罚；情况严重的，发包人有权终止合同，设计人无条件认可，按已完成的设计阶段支付费用，发包人不作任何赔偿。
*.*根据各阶段参建单位对设计的综合评分（评分办法详见附件考核办法），待结算完成后可根据对设计考评得分结果进行扣减设计费用：**分（含）以上的全额支付；**分（含）-**分的扣减总设计费用的*%；**分（含）-**分的扣减总设计费用的**%；**分（含）-**分的扣减总设计费用的**%；**分以下扣减总设计费用的**%。
第*条双方责任
*.*发包人责任：
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内，设计人按本合同第*条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限**天以上时，设计人可与发包人协商提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作时向设计人增付设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。
*.*.*在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足*半时，按该阶段设计费的*半支付；超过*半时，按该阶段设计费的全部支付。
*.*设计人责任：
*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按本合同第*条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件，并对提交的设计文件的质量负责。
*.*.*设计人采用的主要技术标准：按国家《建设工程设计文件编制深度的规定》及专业技术标准、规范等
*.*.*设计合理使用年限为按国家现行规定执行年。
*.*.*设计人应负责对外商的设计资料进行审查，负责本合同项目的设计联络工作。
*.*.*设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件*年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权，不得向第*人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失。发包人有权向设计人索赔。
*.*.*设计人应提供完整的设计服务，如由于设计人原因造成工程直接损失的，发包方有权在合同总价的*-*%范围内进行处罚；情况严重的，业主有权终止合同。
第*条违约责任
**.*在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足*半时，按该阶段设计费的*半支付；超过*半时，按该阶段设计费的全部支付。
**.*发包人应按本合同第*条和第*条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付*天，应承担支付金额*分之*的逾期违约金。逾期超过**天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按*.*条规定支付设计费。
**.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等。
**.*由于设计人自身原因，延误了按本合同第*条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误*天，应减收该项目应收设计费的*分之*。
**.*因设计原因，造成工程*般变更的，每次扣****元；造成工程较大变更的，每次扣****元，造成工程重大变更的，每次扣*****元。造成工程直接损失的，业主有权在合同总价的**%范围内进行处罚；情况严重的，业主有权终止合同。
上述扣罚违约金累计金额最高不超过设计费的**%，在发现当期计量款中直接扣除。
设计单位应按批复的投资概算进行设计，超出概算的*%（含）以内的，扣罚设计费用的*%；超出批复概算*%（不含）以上，**%（含）以下的，扣罚设计费用**%；无正当理由超出批复概算**%（不含）以上的，招标单位有权解除合同，并拒绝支付相关费用。
**.*设计单位因自身原因导致变更的必须提供设计变更联系单，如涉及再次图审的，需支付图审相关费用。因优化导致的变更需配合施工联系单。
**.*设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做出必要调、补充。设计人按合同规定实现交付设计文件*年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题。在*年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
**.*合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第**条其他
**.*设计人员对本项目踏勘现场次数不少于每周*次，且在项目实施过程中的工程例会、监理例会等相关设计人员必须参加。
**.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第*条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
**.*本工程设计资料及文件中，市政材料、构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
**.*发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
**.*本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（*）种方式解决：
（*）提交****仲裁委员会仲裁：
（*）依法向人民法院起诉。
**.*本合同*式*份，发包人*份，设计人*份。
**.*本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。
**.*双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
**.**本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人名称：(盖章)设计人名称：(盖章)
法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
第*部分投标文件格式
（*）投标函格式及附表
致：（招标人名称）：
根据已收到的（项目名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》和有关法律、法规，我单位经现场勘查和研究本招标文件的各项条款及招标补充文件并充分理解后。
*、完成本招标项目规定的所有工作内容。项目负责人：。
*、本投标人自愿按照招标文件及设计合同、规划要求、设计技术规范完成任务。
*、我方承诺*旦我方中标，我方保证在中标后根据招标人要求完成概算、施工图设计及后续技术服务等工作，设计费按临平区相关文件关于工程设计付费基价最高控制费率为标准的%（专业调整系数*.*、复杂调整系数*.**、附加调整系数*.*）进行收取。
*、本投标人所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间本投标人的投标书将受招标文件的约束。
*、如本投标人中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。
地址：邮编：
电话：传真：
投标人：（全称、盖章）
投标人代表：（签字或盖章）
日期年月日
（*）法定代表人授权委托书
本人作为（投标人名称）的法定代表人，在此授权我公司的，其身份证号码：，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理
项目投标的以下事宜：
*、
*、
*、
……
本授权书期限自年月日起至年月日止。
在此授权范围和期限内，被授予权人所实施的行为具有法律效力，授权予以、认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
授权代表：（签字或盖章）
身份证或军官证书号：职务：
投标人：（单位全称）（盖章）
法定代表人：（签字和盖章）
授权委托日期：年月日
（*）投标承诺书
*、*旦我方中标，规划设计文本在正式实施过程中，遇局部修改、内部适当调整（不影响整体框架结构）等，我方应及时按要求进行修改设计，不增加任何费用。
*、*旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期内完成设计并提供相应的设计服务。
*、*旦我方中标，如我方的设计出现其规定不应出现的缺陷，并造成损失的，损失由我方承担。
*、*旦我方中标，在招投标、施工过程中会积极配合甲方，保持沟通。
*、*旦我方中标，若在该工程的全部施工过程中遇到需要工程变更或其它等情况，我方相应的技术人员*定及时响应，并在相应的时间内作出相应的决定，落实好更改方案，付诸实施。
*、*旦我方中标，**天内完成合同签订，否则视为放弃。
承诺单位：（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
年月日
（*）投标申请人基本情况表
| 投标申请人全称 |
|
| 主要业务范围 |
|
| 法定代表人姓名 |
|
职务 |
|
| 投标申请人地址 |
|
邮政编码 |
|
| 电 话 |
|
传真 |
|
| 成立日期 |
|
现有职工人数 |
|
| 资质等级证书 |
等级： 证书号： |
| 质量管理体系证书 |
注册号： |
| 设计单位组织机构简介：（部室划分、各数室人数、中高级职称、注册建筑师、结构师等人员数）组织机构框图附后技术人员总数： 人*级注册建筑师： 人*级注册结构工程师： 人 |
投标申请人：（单位全称）（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：年月日
注：*、投标申请人需随此表附上营业执照、资质等级证书等文件的复印件。
（*）项目组成员配备情况表
投标单位：
*、项目负责人：
| 姓 名 |
|
性别 |
|
出生年月 |
|
从业年限 |
|
| 执业资格 |
|
职 称 |
|
职 务 |
|
*、其他人员：
| 序号 |
姓 名 |
性别 |
年 龄 |
专业 |
职 称 |
执业资格 |
从业年限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：根据评分细则附相关证明材料复印件。
投标人：（单位全称）（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：年月日
（*）相关项目实施业绩情况表
| 项目名称 |
项目类型 |
简要描述 |
项目金额（*元） |
实施时间 |
项目单位联系人及电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：根据评分细则附相关证明材料复印件。
投标人：（单位全称）（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：年月日
*.*
投标文件外层包装封面（格式供参考）
*、报价文件外层包装封面
报价文件
(唱标时启封)
项目名称：
项目编号：
投标人名称（盖章）：
在年月日时分之前不得启封
*、资信/技术文件外层包装封面
资信/技术文件
(开标时启封)
项目名称：
项目编号：
投标人名称（盖章）：
在年月日时分之前不得启封
投标文件封面（格式供参考）
*、报价文件封面
正本/副本
报价文件
项目名称：
项目编号：
投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
*、资信/技术文件封面
正本/副本
资信/技术文件
项目名称：
项目编号：
投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
功能介绍
热门关键词： 
换一批
浙江最新招标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
